CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS SALAS DE AULA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE – GO, CORRESPONDENTE À 2ª ETAPA DA OBRA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NOS PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS INTEGRANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO.

Lei 14.133/2021, Art. 28, II · concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia destinados à execução da obra de construção de novas salas de aula e ampliação da Escola de Ensino Fundamental do Município de Aparecida do Rio Doce – GO, correspondente à 2ª Etapa da obra, conforme as especificações, condições e exigências estabelecidas nos Projetos Básicos, Projetos Executivos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Composições de Custos e demais documentos técnicos integrantes do processo licitatório.