GuiaPJLICITAÇÕES
Produtos e suporteDa descoberta ao fechamentoEscolha a ferramenta certa e continue com seus dados conectados.
GuiaPJ Busca ProEncontre empresas e dados para prospectar no Brasil.GuiaPJ RadarCompare mercados, cidades e bairros antes de crescer.GuiaPJ LicitaçõesVocê está aquiEncontre editais e acompanhe prazos de contratação.GuiaPJ Vendas CRMOrganize contatos e oportunidades até o fechamento.GuiaPJ SocialPlaneje conteúdo, acompanhe redes e leve conversas ao CRM.Central de AjudaEncontre respostas e fale com o suporte GuiaPJ.
Concorrência - EletrônicaDivulgada no PNCP

Execução de obras e serviços de engenharia, sob o regime de empreitada por preço global, com critério de julgamento pelo menor preço, destinados à execução das novas instalações do Cemitério Municipal

MUNICIPIO DE ENTRE FOLHAS · Unidade Única

Valor estimadoR$ 442.765,51
Abrir publicação no PNCPAbrir sistema de origem

Dados da publicação

Compra04Controle PNCP66229626000182-1-000012/2026Processo026/2026ÓrgãoMUNICIPIO DE ENTRE FOLHASCNPJ do órgão66229626000182Unidade compradoraUnidade ÚnicaLocalEntre Folhas/MGInstrumentoEditalModo de disputaAberto-FechadoPublicação06/04/2026, 10:55Abertura06/04/2026, 10:43Encerramento28/04/2026, 10:00

Contexto da contratação

Lei 14.133/2021, Art. 28, II · concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia

Descoberta contextual

Continue por órgão comprador ou por mercado sem repetir esta publicação.

Mesmo comprador público

Mais licitações deste órgão

10

Publicações recentes relacionadas a MUNICIPIO DE ENTRE FOLHAS.

  1. Contratação de empresa para o fornecimento de 01 (uma) caminhonete cabine simples, com capacidade para 02 (dois) ocupantes, zero quilômetro, primeiro emplacamento em nome do Município de Entre Folhas/MG011 · Entre Folhas/MG · Pregão - Eletrônico · 29/07/2026
  2. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de areia, pedra britada e pó de pedra, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Obras Públicas do Município de Entre Folhas/MG010 · Entre Folhas/MG · Pregão - Eletrônico · 26/06/2026
  3. contratação de empresa para fornecimento de 01 (uma) Ambulância Tipo A – Simples Remoção Tipo Furgão, zero quilômetro, primeiro emplacamento em nome do Município de Entre Folhas/MG, destinada ao transporte eletivo de pacientes usuários do Sistema Único de Saúde – SUS009 · Entre Folhas/MG · Pregão - Eletrônico · 19/06/2026
  4. Execução de obras e serviços de engenharia destinados à implantação de pavimentação em blocos intertravados de concreto na Serra do Barbosa (Trechos 01 e 02), localizada no Córrego da Esmeralda, Zona Rural do Município de Entre Folhas/MG008 · Entre Folhas/MG · Concorrência - Eletrônica · 19/06/2026
  5. Execução de obras e serviços de engenharia destinados ao recapeamento asfáltico em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) na Avenida Prefeito José Garcia de Andrade, localizada no Bairro Marcelo Siqueira, e na Rua Amorino Marques do Amaral, localizada no Bairro Barreira, no Município de Entre Folhas/MG007 · Entre Folhas/MG · Concorrência - Eletrônica · 19/06/2026
  6. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro total da frota de veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Entre Folhas/MG08 · Entre Folhas/MG · Pregão - Eletrônico · 29/05/2026
  7. Leilão para alienação de bens móveis inservíveis pertencente ao Município de Entre Folhas - MG02 · Entre Folhas/MG · Leilão - Eletrônico · 07/05/2026
  8. Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia, sob o regime de empreitada por preço global, com critério de julgamento pelo menor preço, destinados à ampliação da Escola Municipal América Ribeiro Lopes, localizada no Município de Entre Folhas/MG06 · Entre Folhas/MG · Concorrência - Eletrônica · 23/04/2026
  9. Execução de obras e serviços de engenharia, sob o regime de empreitada por preço global, com critério de julgamento pelo menor preço global, para realização de melhoramento de estradas vicinais, compreendendo serviços de drenagem e pavimentação asfáltica no Trecho 04 – Córrego da Conquista no município de Entre Folhas - MG05 · Entre Folhas/MG · Concorrência - Eletrônica · 06/04/2026
  10. Execução de obras e serviços de engenharia, sob o regime de empreitada por preço global, com critério de julgamento pelo menor preço global, visando à execução de melhoramento de estradas vicinais, mediante pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), em trechos localizados na zona rural do Município de Entre Folhas/MG03 · Entre Folhas/MG · Concorrência - Eletrônica · 06/04/2026
Segmento e localização

Licitações do mesmo mercado na região

10

CNAE relacionado 4299-5/99Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

  1. Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando a realização de calçamento nas comunidades da Mamixa e Vitorinos, com recursos do Estado de Minas Gerais (Plano de Trabalho nº 003774/2026, consistindo no fornecimento de materiais, locação de equipamentos e mão-de-obra, seguindo as orientações contidas no memorial descritivo, projetos, planilhas que integram o processo, conforme solicitação.MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO010/2026 · Vermelho Novo/MG · Concorrência - Eletrônica · 14/08/2026
  2. Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando a realização de calçamento na comunidade dos Pedros, com recursos do Estado de Minas Gerais (Plano de Trabalho nº 004078/2026, consistindo no fornecimento de materiais, locação de equipamentos e mão-de-obra, seguindo as orientações contidas no memorial descritivo, projetos, planilhas que integram o processo, conforme solicitação.MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO009/2026 · Vermelho Novo/MG · Concorrência - Eletrônica · 14/08/2026
  3. Contratação de profissional ou empresa especializada em engenharia para realização de levantamento técnico, elaboração de projeto básico e executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e emissão de ART para execução de estrutura metálica e piso elevado destinado à instalação de estúdio institucional no plenário da Câmara Municipal e realização de levantamento técnico, estudo de viabilidade, análise das condições do terreno e do sistema de escoamento de águas pluviais, bem como elaboração de projeto básico eou executivo para execução de calçamentopavimentação da área externa localizada nos fundos da Câmara Municipal, incluindo, quando necessário, projeto de drenagem, memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos indispensáveis à futura contratação e execução da obra, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE14 · Conceição do Rio Verde/MG · Dispensa · 14/08/2026
  4. Contratação de profissional ou empresa especializada em engenharia para realização de levantamento técnico, elaboração de projeto básico e executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e emissão de ART para execução de estrutura metálica e piso elevado destinado à instalação de estúdio institucional no plenário da Câmara Municipal e realização de levantamento técnico, estudo de viabilidade, análise das condições do terreno e do sistema de escoamento de águas pluviais, bem como elaboração de projeto básico e/ou executivo para execução de calçamento/pavimentação da área externa localizada nos fundos da Câmara Municipal, incluindo, quando necessário, projeto de drenagem, memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos indispensáveis à futura contratação e execução da obra, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE14 · Conceição do Rio Verde/MG · Dispensa · 14/08/2026
  5. Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil, destinados ao atendimento integral das demandas da Administração Municipal de Piedade dos Gerais/MG, abrangendo atividades de planejamento urbano, obras públicas, defesa civil, infraestrutura municipal, licenciamento e acompanhamento de eventos, incluindo, entre outros, análise e fiscalização de projetos, elaboração de planilhas orçamentárias, memoriais descritivos e cronogramas físico-financeiros, acompanhamento e medição de obras, emissão de relatórios, laudos e pareceres técnicos, vistorias em edificações e áreas de risco, apoio às ações de Defesa Civil, bem como acompanhamento de processos técnicos junto aos órgãos competentes, com fornecimento de responsabilidade técnica mediante Anotação de Responsabilidade Técnica - ARTMUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS00005826 · Piedade dos Gerais/MG · Inexigibilidade · 14/08/2026
  6. Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de obras de drenagem pluvial nos bairros Pousada das Rosas (Rua das Rosas), Marques Industrial (Avenida Portugal) e Estância Paraopeba (Avenida Jorge Sachs), no Município de São Joaquim de Bicas/MG.MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICASPL-130 · São Joaquim de Bicas/MG · Concorrência - Eletrônica · 14/08/2026
  7. REGISTRO DE PREÇOS visando à futura e eventual contratação de empresa especializada em engenharia viária para a execução de obras de pavimentação, conservação e estruturação da malha viária urbana e rural do Município de São José do Mantimento/MG, compreendendo o fornecimento de insumos, transporte, serviços preliminares de imprimação e pintura de ligação, além da aplicação e compactação mecânica de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ).MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO017 · São José do Mantimento/MG · Pregão - Eletrônico · 14/08/2026
  8. [LICITANET] - EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA DESTINADA À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARANGOLA/MG, COMPREENDENDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIOS À MELHORIA, À MODERNIZAÇÃO E À ADEQUADA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL, ESPECIALMENTE QUANTO À ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA, VISANDO ASSEGURAR MAIOR REGULARIDADE, SEGURANÇA, EFICIÊNCIA E CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA À POPULAÇÃO. A CONTRATAÇÃO ABRANGE O FORNECIMENTO INTEGRAL DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS, FERRAMENTAS, VEÍCULOS, TRANSPORTE, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO, SINALIZAÇÃO DE OBRA, CONTROLE TECNOLÓGICO, ENSAIOS, LICENÇAS EVENTUALMENTE NECESSÁRIAS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, BEM COMO TODAS AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS, INSUMOS E SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS À COMPLETA E ADEQUADA EXECUÇÃO DO OBJETO. DEVERÃO SER EXECUTADOS, CONFORME OS PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS APROVADOS, OS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, REGULARIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO, IMPLANTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ADUTORAS, REDES, TUBULAÇÕES, CONEXÕES, PEÇAS, DISPOSITIVOS HIDRÁULICOS E DEMAIS ESTRUTURAS INTEGRANTES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS COMPLEMENTARES, CAIXAS, ESTRUTURAS DE PROTEÇÃO, TRAVESSIAS, ANCORAGENS, RECOMPOSIÇÃO DAS ÁREAS EVENTUALMENTE AFETADAS, LIMPEZA DA ÁREA, DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSÁRIOS À PLENA FUNCIONALIDADE DA OBRA. A EXECUÇÃO DEVERÁ OBSERVAR RIGOROSAMENTE OS PROJETOS EXECUTIVOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, EXIGÊNCIAS AMBIENTAIS APLICÁVEIS, NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, LEGISLAÇÃO PERTINENTE E AS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE COMPROMISSO Nº 968198/2024/MCIDADES/CAIXA, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE CARANGOLA/MG, NO ÂMBITO DO NOVO PAC. TUDO CONFORME EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.MUNICIPIO DE CARANGOLA011 · Carangola/MG · Concorrência - Eletrônica · 14/08/2026
  9. Registro de preços visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia destinados à manutenção predial preventiva, corretiva, pequenas adaptações e reformasMUNICIPIO DE POMPEU64 · Pompéu/MG · Pregão - Eletrônico · 14/08/2026
  10. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR REPAROS, REFORMAS E AMPLIAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS E PRÉDIOS DE INTERESSE PÚBLICOMUNICIPIO DE MARTINHO CAMPOS000123 · Martinho Campos/MG · Dispensa · 14/08/2026
Afinidade estimada pelos termos “engenharia, obras”; o PNCP não atribui CNAE formal ao edital. Prioridade para Entre Folhas/MG. A lista foi completada com outras cidades de MG.