Pregão - EletrônicoDivulgada no PNCP
[LICITANET] - Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para execução de serviços de sinalização e segurança viária, compreendendo o fornecimento e a implantação de defensa metálica semimaleável simples e terminais de ancoragem, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos, insumos e mão de obra necessários, a serem executados sob demanda no Município de Querência – MT, em conformidade com as normas técnicas vigentes, especialmente as do DNIT e da ABNT, de acordo com os projetos executivos vinculados ao Convênio nº 1134/2021 (QR 387 - Trecho Pingos d’Água), Convênio nº 1219/2022 (QRC 387 - Trecho Fazenda Mata Linda) e Convênio nº 0535/2023 (MT 109 - Trecho Fazenda Pioneira).
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/MT
Dados da publicação
Compra13Controle PNCP37465002000166-1-000020/2026Processo42ÓrgãoPREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIACNPJ do órgão37465002000166Unidade compradoraPREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/MTLocalQuerência/MTInstrumentoEditalModo de disputaAberto-FechadoPublicação29/04/2026, 17:21Abertura29/04/2026, 17:21Encerramento14/05/2026, 08:00
Contexto da contratação
Lei 14.133/2021, Art. 28, I · pregão: modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns
Descoberta contextual
Outras licitações para comparar
Continue por órgão comprador ou por mercado sem repetir esta publicação.
Mesmo comprador público
10Mais licitações deste órgão
Publicações recentes relacionadas a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA.
- [LICITANET] - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de caminhões e máquinas pesadas, novos, zero quilômetro/zero hora, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Rodagens, visando à modernização, renovação e ampliação da frota municipal utilizada na execução de serviços de infraestrutura urbana e rural do Município de Querência-MT, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital22 · Querência/MT · Pregão - Eletrônico · 11/08/2026
- [LICITANET] - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de carpintaria, cobertura, caixaria e topografia (caibros, pranchas, vigotas, tábuas, ripados e maderite), conforme especificações técnicas, condições, quantitativos e prazos estabelecidos neste instrumento e em seus anexos, para atendimento das demandas prioritárias e de manutenção vinculadas à Secretaria Municipal da Administração e Planejamento do Município de Querência/MT.21 · Querência/MT · Pregão - Eletrônico · 07/08/2026
- [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 2.628/2024.06 · Querência/MT · Dispensa · 24/07/2026
- [LICITANET] - Pregão eletrônico para Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Distribuidor de Agregados tipo Spreeder ou equivalente técnico, novo, sem uso anterior, em linha de produção normal do fabricante, ano de fabricação igual ou superior ao da entrega, destinado à execução de Tratamentos Superficiais Simples (TSS), Tratamentos Superficiais Duplos (TSD), capa selante e demais serviços de pavimentação e conservação de vias urbanas e rurais, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Rodagens do Município de Querência – MT18 · Querência/MT · Pregão - Eletrônico · 25/06/2026
- [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em radiodifusão sonora, com transmissão regular e alcance no território do Município de Querência/MT, devidamente autorizada pelos órgãos competentes, para prestação de serviços de veiculação de conteúdos institucionais, informativos, educativos, orientativos e de utilidade pública de interesse da Administração Municipal, compreendendo a divulgação de campanhas, comunicados oficiais, ações governamentais, programas sociais, eventos públicos, campanhas de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, meio ambiente, audiências públicas, avisos de licitações, chamadas públicas, entrevistas, boletins informativos, mensagens institucionais, inserções de áudio, jingles e transmissões ao vivo ou por link, sempre que solicitado pela Administração, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 2.628/2024.05 · Querência/MT · Dispensa · 23/06/2026
- [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS EM TECIDO DRY FIT COM PROTEÇÃO UV, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO 1º TORNEIO DE PESCA PAIS E FILHOS E DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 2.628/2024.04 · Querência/MT · Dispensa · 22/06/2026
- [LICITANET] - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de roçadeiras agrícolas, conjunto multifuncional motorizado, pulverizadores agrícolas e pulverizadores costais motorizados, destinados à manutenção de áreas verdes, jardins, praças, canteiros, viveiros, hortas, vias públicas, margens de estradas e demais espaços públicos do Município de Querência-MT, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Urbanos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.17 · Querência/MT · Pregão - Eletrônico · 19/06/2026
- [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em radiodifusão sonora, com transmissão regular e alcance no território do Município de Querência/MT, devidamente autorizada pelos órgãos competentes, para prestação de serviços de veiculação de conteúdos institucionais, informativos, educativos, orientativos e de utilidade pública de interesse da Administração Municipal, compreendendo a divulgação de campanhas, comunicados oficiais, ações governamentais, programas sociais, eventos públicos, campanhas de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, meio ambiente, audiências públicas, avisos de licitações, chamadas públicas, entrevistas, boletins informativos, mensagens institucionais, inserções de áudio, jingles e transmissões ao vivo ou por link, sempre que solicitado pela Administração, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 2.628/2024.003 · Querência/MT · Dispensa · 18/06/2026
- [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou Arquitetura para a Execução da Obra de Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde UBS, do setor Nova Querência de acordo com Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços e demais peças técnicas, vinculado pelas condições estabelecidas no Termo de Referência, adotando o regime de execução de empreitada por preço global, seguindo os dispositivos da Lei Federal 14.133/2021 e conforme o Termo de Convênio 395/2025, celebrado com Fundo Estadual de Saúde005 · Querência/MT · Concorrência - Eletrônica · 18/06/2026
- [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou Arquitetura para a Execução da Obra de Construção de “Unidade Básica de Saúde no Setor Bela Vista” de acordo com Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços e demais peças técnicas, vinculado pelas condições estabelecidas no Termo de Referência, adotando o regime de execução de empreitada por preço global, e seguindo os dispositivos da Lei Federal 14.133/2021.09 · Querência/MT · Concorrência - Eletrônica · 17/06/2026
Segmento e localização
10Licitações do mesmo mercado na região
CNAE relacionado 7119-7/04Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- [LICITANET] - Registro de preços para futura e eventual aquisição de aduelas de concreto armado pré-moldadas, conforme normas ABNT NBR 15396, para atender à secretaria municipal de obras, estradas e rodagens da Prefeitura de Querência MT, conforme especificações técnicas, condições de execução, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexosPREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA016 · Querência/MT · Pregão - Eletrônico · 16/06/2026
- [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou Arquitetura para a Execução da Obra de Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde UBS, setor Parque Imperial de acordo com Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços e demais peças técnicas, vinculado pelas condições estabelecidas no Termo de Referência, adotando o regime de execução de empreitada por preço global, seguindo os dispositivos da Lei Federal 14.133/2021 e conforme Termo de Convênio 458/2025, celebrado com Fundo Estadual de Saúde.PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA08 · Querência/MT · Concorrência - Eletrônica · 10/06/2026
- CONCORRÊNCIA PRESENCIAL MELHOR TÉCNICA E PREÇO, TIPO FECHADO, PARA A CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS NOS SETORES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, ABRANGENDO UM CONJUNTO INTEGRADO DE ATIVIDADES, COMO ESTUDO, PLANEJPREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA31 · Querência/MT · Concorrência - Presencial · 28/05/2026
- [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou Arquitetura para a Execução da Obra de Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde UBS, do setor Nova Querência de acordo com Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços e demais peças técnicas, vinculado pelas condições estabelecidas no Termo de Referência, adotando o regime de execução de empreitada por preço global, seguindo os dispositivos da Lei Federal 14.133/2021 e conforme o Termo de Convênio 395/2025, celebrado com Fundo Estadual de Saúde.PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA05 · Querência/MT · Concorrência - Eletrônica · 15/05/2026
- [LICITANET] - LEILÃO para alienação de vários bens considerados inservíveis, no estado em que se encontram e por não mais possuírem condições de uso na finalidade a que se destinavam, conforme expresso no laudo de avaliação técnica de bens móveis inservíveis do município de Querência MT.PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA01 · Querência/MT · Leilão - Eletrônico · 26/03/2026
- [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou Arquitetura para a Execução de “Serviços Remanescentes da Obra de Construção da Quadra Poliesportiva e Vestiário na Escola Estadual Querência” de acordo com Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços e demais peças técnicas, vinculado pelas condições estabelecidas no Termo de Referência, adotando o regime de execução de empreitada por preço global, e seguindo os dispositivos da Lei Federal 14.133/2021PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA02 · Querência/MT · Concorrência - Eletrônica · 30/01/2026
- Contratação de empresa de notória especialização técnica para a prestação de serviços de engenharia consultiva e ambiental, destinados à regularização ambiental integral do empreendimento denominado Balneário Oásis, localizado no município de Aripuanã-MT, em atendimento a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura do Município de Aripuanã/MT, com base no art. 74 inciso III, alíneas “A,C e H” da Lei nº. 14.133/2021.MUNICIPIO DE ARIPUANA28 · Aripuanã/MT · Inexigibilidade · 14/08/2026
- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO 80 (OITENTA) ITENS DESCRITOS E ESPECIFICADOS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADOS À MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA RICA - MT, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE INSTRUMENTO.MUNICIPIO DE VILA RICAPE 33 · Vila Rica/MT · Pregão - Eletrônico · 14/08/2026
- ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA ATENDER À NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE ESTUDOS QUE DEMONSTREM A VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICO FINANCEIRA E JURÍDICA, BEM COMO A MODELAGEM INSTITUCIONAL ADEQUADA PARA SUBSIDIAR ESTRUTURA DE MODELO PARA PARCERIAMUNICIPIO DE AGUA BOA80 · Água Boa/MT · Inexigibilidade · 14/08/2026
- REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO 80 (OITENTA) ITENS DESCRITOS E ESPECIFICADOS NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA, DESTINADOS À MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA RICA - MT, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NESTE INSTRUMENTO.MUNICIPIO DE VILA RICA033 · Vila Rica/MT · Pregão - Eletrônico · 13/08/2026