GuiaPJLICITAÇÕES
Produtos e suporteDa descoberta ao fechamentoEscolha a ferramenta certa e continue com seus dados conectados.
GuiaPJ Busca ProEncontre empresas e dados para prospectar no Brasil.GuiaPJ RadarCompare mercados, cidades e bairros antes de crescer.GuiaPJ LicitaçõesVocê está aquiEncontre editais e acompanhe prazos de contratação.GuiaPJ Vendas CRMOrganize contatos e oportunidades até o fechamento.GuiaPJ SocialPlaneje conteúdo, acompanhe redes e leve conversas ao CRM.Central de AjudaEncontre respostas e fale com o suporte GuiaPJ.
Concorrência - EletrônicaDivulgada no PNCP

[LICITANET] - Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou Arquitetura para a Execução da Obra de Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde UBS, setor Parque Imperial de acordo com Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços e demais peças técnicas, vinculado pelas condições estabelecidas no Termo de Referência, adotando o regime de execução de empreitada por preço global, seguindo os dispositivos da Lei Federal 14.133/2021 e conforme Termo de Convênio 458/2025, celebrado com Fundo Estadual de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA · PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/MT

Valor estimadoR$ 2.097.088,25
Abrir publicação no PNCPAbrir sistema de origem

Dados da publicação

Compra08Controle PNCP37465002000166-1-000025/2026Processo65ÓrgãoPREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIACNPJ do órgão37465002000166Unidade compradoraPREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/MTLocalQuerência/MTInstrumentoEditalModo de disputaAbertoPublicação10/06/2026, 16:28Abertura10/06/2026, 16:28Encerramento03/07/2026, 08:00

Contexto da contratação

Lei 14.133/2021, Art. 28, II · concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia

Descoberta contextual

Continue por órgão comprador ou por mercado sem repetir esta publicação.

Mesmo comprador público

Mais licitações deste órgão

10

Publicações recentes relacionadas a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA.

  1. [LICITANET] - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de caminhões e máquinas pesadas, novos, zero quilômetro/zero hora, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Rodagens, visando à modernização, renovação e ampliação da frota municipal utilizada na execução de serviços de infraestrutura urbana e rural do Município de Querência-MT, conforme especificações técnicas, condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital22 · Querência/MT · Pregão - Eletrônico · 11/08/2026
  2. [LICITANET] - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de carpintaria, cobertura, caixaria e topografia (caibros, pranchas, vigotas, tábuas, ripados e maderite), conforme especificações técnicas, condições, quantitativos e prazos estabelecidos neste instrumento e em seus anexos, para atendimento das demandas prioritárias e de manutenção vinculadas à Secretaria Municipal da Administração e Planejamento do Município de Querência/MT.21 · Querência/MT · Pregão - Eletrônico · 07/08/2026
  3. [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 2.628/2024.06 · Querência/MT · Dispensa · 24/07/2026
  4. [LICITANET] - Pregão eletrônico para Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Distribuidor de Agregados tipo Spreeder ou equivalente técnico, novo, sem uso anterior, em linha de produção normal do fabricante, ano de fabricação igual ou superior ao da entrega, destinado à execução de Tratamentos Superficiais Simples (TSS), Tratamentos Superficiais Duplos (TSD), capa selante e demais serviços de pavimentação e conservação de vias urbanas e rurais, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Estradas e Rodagens do Município de Querência – MT18 · Querência/MT · Pregão - Eletrônico · 25/06/2026
  5. [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em radiodifusão sonora, com transmissão regular e alcance no território do Município de Querência/MT, devidamente autorizada pelos órgãos competentes, para prestação de serviços de veiculação de conteúdos institucionais, informativos, educativos, orientativos e de utilidade pública de interesse da Administração Municipal, compreendendo a divulgação de campanhas, comunicados oficiais, ações governamentais, programas sociais, eventos públicos, campanhas de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, meio ambiente, audiências públicas, avisos de licitações, chamadas públicas, entrevistas, boletins informativos, mensagens institucionais, inserções de áudio, jingles e transmissões ao vivo ou por link, sempre que solicitado pela Administração, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 2.628/2024.05 · Querência/MT · Dispensa · 23/06/2026
  6. [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS EM TECIDO DRY FIT COM PROTEÇÃO UV, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO 1º TORNEIO DE PESCA PAIS E FILHOS E DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E REFORMA AGRÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 2.628/2024.04 · Querência/MT · Dispensa · 22/06/2026
  7. [LICITANET] - Registro de Preços para futura e eventual aquisição de roçadeiras agrícolas, conjunto multifuncional motorizado, pulverizadores agrícolas e pulverizadores costais motorizados, destinados à manutenção de áreas verdes, jardins, praças, canteiros, viveiros, hortas, vias públicas, margens de estradas e demais espaços públicos do Município de Querência-MT, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Urbanos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.17 · Querência/MT · Pregão - Eletrônico · 19/06/2026
  8. [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em radiodifusão sonora, com transmissão regular e alcance no território do Município de Querência/MT, devidamente autorizada pelos órgãos competentes, para prestação de serviços de veiculação de conteúdos institucionais, informativos, educativos, orientativos e de utilidade pública de interesse da Administração Municipal, compreendendo a divulgação de campanhas, comunicados oficiais, ações governamentais, programas sociais, eventos públicos, campanhas de saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, meio ambiente, audiências públicas, avisos de licitações, chamadas públicas, entrevistas, boletins informativos, mensagens institucionais, inserções de áudio, jingles e transmissões ao vivo ou por link, sempre que solicitado pela Administração, NOS TERMOS DO ART. 75, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 2.628/2024.003 · Querência/MT · Dispensa · 18/06/2026
  9. [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou Arquitetura para a Execução da Obra de Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde UBS, do setor Nova Querência de acordo com Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços e demais peças técnicas, vinculado pelas condições estabelecidas no Termo de Referência, adotando o regime de execução de empreitada por preço global, seguindo os dispositivos da Lei Federal 14.133/2021 e conforme o Termo de Convênio 395/2025, celebrado com Fundo Estadual de Saúde005 · Querência/MT · Concorrência - Eletrônica · 18/06/2026
  10. [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou Arquitetura para a Execução da Obra de Construção de “Unidade Básica de Saúde no Setor Bela Vista” de acordo com Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços e demais peças técnicas, vinculado pelas condições estabelecidas no Termo de Referência, adotando o regime de execução de empreitada por preço global, e seguindo os dispositivos da Lei Federal 14.133/2021.09 · Querência/MT · Concorrência - Eletrônica · 17/06/2026
Segmento e localização

Licitações do mesmo mercado na região

10

CNAE relacionado 7119-7/99Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente

  1. [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou Arquitetura para a Execução da Obra de Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde UBS, do setor Nova Querência de acordo com Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços e demais peças técnicas, vinculado pelas condições estabelecidas no Termo de Referência, adotando o regime de execução de empreitada por preço global, seguindo os dispositivos da Lei Federal 14.133/2021 e conforme o Termo de Convênio 395/2025, celebrado com Fundo Estadual de Saúde.PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA05 · Querência/MT · Concorrência - Eletrônica · 15/05/2026
  2. [LICITANET] - Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou Arquitetura para a Execução de “Serviços Remanescentes da Obra de Construção da Quadra Poliesportiva e Vestiário na Escola Estadual Querência” de acordo com Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares, Especificações Técnicas, Planilha Orçamentária, BDI, Cronograma Físico-Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Preços e demais peças técnicas, vinculado pelas condições estabelecidas no Termo de Referência, adotando o regime de execução de empreitada por preço global, e seguindo os dispositivos da Lei Federal 14.133/2021PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA02 · Querência/MT · Concorrência - Eletrônica · 30/01/2026
  3. [LICITANET] - Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de implantação do Projeto Executivo de Arquitetura Paisagística da área externa da Câmara Municipal de Primavera do Leste – MT.PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL001 · Primavera do Leste/MT · Concorrência - Eletrônica · 14/08/2026
  4. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARES DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA PROJETOS, A SER DISPONIBILIZADO CONFORME ORIENTADO PELA SECRETARIA DEMANDANTE, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E TODOS SEUS ANEXOSMUNICIPIO DE RONDONOPOLIS38 · Rondonópolis/MT · Pregão - Eletrônico · 06/08/2026
  5. Aquisição de 16 inscrições para os cursos AUTODESK REVIT (Ar-Condicionado, PPCI, Elétrica, Hidráulica, Estrutura de Concreto Armado, Estrutura Metálica, Arquitetura), cursos ADOBE (Photoshop do Básico ao Avançado, Acrobat Pro - Documentos Digitais) e curso AUTODESK ADVANCE STEEL, a ser realizado à distância.SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO005/2026 - Inexigibilidade · Cuiabá/MT · Inexigibilidade · 05/08/2026
  6. Contratação Integrada de empresa especializada em serviços de engenharia e arquitetura para elaboração de solução completa, incluindo anteprojeto arquitetônico, projetos básicos, complementares e executivos, para a construção das Cadeias Públicas Femininas, nos municípios de Rondonópolis e Sinop/MT.SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA002/2026 - Dispensa de Licitação · Cuiabá/MT · Dispensa · 23/07/2026
  7. Contratação de empresa especializada em assessoria técnica nas áreas de Engenharia Civil e/ou Arquitetura para suporte ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso – CRF/MT na revisão, validação e complementação dos documentos técnicos necessários à contratação de empresa para execução da reforma de sua sede, bem como apoio técnico durante o procedimento licitatórioCONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GROSSO22 · Cuiabá/MT · Dispensa · 23/07/2026
  8. Contratação de empresa especializada em assessoria técnica nas áreas de Engenharia Civil e/ou Arquitetura para suporte ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso – CRF/MT na revisão, validação e complementação dos documentos técnicos necessários à contratação de empresa para execução da reforma de sua sede, bem como apoio técnico durante o procedimento licitatórioCONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE MATO GROSSO21 · Cuiabá/MT · Dispensa · 23/07/2026
  9. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, manutenção corretiva, limpeza, retirada e instalação de equipamentos condicionadores de ar pertencentes ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso – CAU/MT.CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO6 · Cuiabá/MT · Dispensa · 20/07/2026
  10. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA NO IMÓVEL DO CREA/MTLOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT.CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO12 · Cuiabá/MT · Concorrência - Eletrônica · 09/07/2026
Afinidade estimada pelos termos “arquitetura, engenharia, tecnicas”; o PNCP não atribui CNAE formal ao edital. Prioridade para Querência/MT. A lista foi completada com outras cidades de MT.

Itens publicados (1)

Item 7613048 · Contratação de empresa especializada em engenharia e/ou Arquitetura para a Execução da Obra de Reforma e Ampliação UBS do setor Parque Imperial, incluso fornecimento de materiais e mão de obra especializada.

R$ 2.097.088,25

Quantidade: 1 · Unidade: UNIDADE · Unitário: R$ 2.097.088,25 · Em andamento