GuiaPJLICITAÇÕES
Produtos e suporteDa descoberta ao fechamentoEscolha a ferramenta certa e continue com seus dados conectados.
GuiaPJ Busca ProEncontre empresas e dados para prospectar no Brasil.GuiaPJ RadarCompare mercados, cidades e bairros antes de crescer.GuiaPJ LicitaçõesVocê está aquiEncontre editais e acompanhe prazos de contratação.GuiaPJ Vendas CRMOrganize contatos e oportunidades até o fechamento.GuiaPJ SocialPlaneje conteúdo, acompanhe redes e leve conversas ao CRM.Central de AjudaEncontre respostas e fale com o suporte GuiaPJ.
Concorrência - EletrônicaDivulgada no PNCP

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de pavimentação em blocos sextavados e drenagem superficial nas estradas vicinais, localizadas no Córrego dos Eliotas, no Córrego do Córrego do Cachoeirão e no Córrego Ribeirão Novo, na Zona Rural do Município, conforme especificações constantes no Termo de Referência e documentos de engenharia, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento de Simonésia/MG.

MUNICIPIO DE SIMONESIA · Unidade Única

Valor estimadoR$ 791.724,41
Abrir publicação no PNCPAbrir sistema de origem

Dados da publicação

Compra003Controle PNCP18385120000110-1-000055/2026Processo074/2026ÓrgãoMUNICIPIO DE SIMONESIACNPJ do órgão18385120000110Unidade compradoraUnidade ÚnicaLocalSimonésia/MGInstrumentoEditalModo de disputaAbertoPublicação11/06/2026, 17:03Abertura11/06/2026, 07:00Encerramento26/06/2026, 13:30

Contexto da contratação

Lei 14.133/2021, Art. 28, II · concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia

Descoberta contextual

Continue por órgão comprador ou por mercado sem repetir esta publicação.

Mesmo comprador público

Mais licitações deste órgão

10

Publicações recentes relacionadas a MUNICIPIO DE SIMONESIA.

  1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação, destinada à realização do Curso de formação em BNCC.11 · Simonésia/MG · Dispensa · 12/08/2026
  2. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica visando ao diagnóstico, aprimoramento e fortalecimento da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e à estruturação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Simonésia/MG.3 · Simonésia/MG · Inexigibilidade · 11/08/2026
  3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE BANCO DE DADOS PARA FORMAÇÃO DE TABELA DE PREÇO MÉDIO E REAL DOS SEGUINTES PRODUTOS: PEÇAS DE REPOSIÇÃO MECÂNICAS, ELÉTRICAS, ACESSÓRIOS E DE FUNILARIA DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E TRATORES, SENDO ESTAS GENUÍNAS E ORIGINAIS NOS TERMOS DA NBR 15296 ABNT, POSSIBILITANDO A COLETA DE PREÇOS DE PEÇAS AINDA NÃO CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS, ATRAVÉS DE INSERÇÃO MANUAL CONFORME DETALHAMENTOS LISTADOS NO TERMO DE REFERÊNC4 · Simonésia/MG · Dispensa · 11/08/2026
  4. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PALESTRA DA EDUCAÇÃO4 · Simonésia/MG · Inexigibilidade · 11/08/2026
  5. Capacitação para profissionais de Educação Física e Ensino Religioso a ser realizada no dia 09/05/2026.10 · Simonésia/MG · Dispensa · 11/08/2026
  6. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIOMENTO DA CASA DE CULTURA DE SIMONESIA.7 · Simonésia/MG · Inexigibilidade · 06/08/2026
  7. Aquisição de e instalação de parques infantis (playgrounds) compostos por circuitos de atividades recreativas, educativas e psicomotoras, confeccionados em madeira plástica reciclada, polietileno rotomoldado e estruturas metálicas, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.Adesão - 17 · Simonésia/MG · Pregão - Eletrônico · 05/08/2026
  8. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, VISANDO À PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO, ATÉ ÚLTIMA INSTÂNCIA OU FINAL DECISÃO, DE DEMANDA JUDICIAL, NO INTUITO DE REAVER AS DIFERENÇAS EXISTENTES EM RAZÃO DA DESATUALIZAÇÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SUS, DECORRENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALARES PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS9 · Simonésia/MG · Inexigibilidade · 05/08/2026
  9. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva de impressoras, conforme especificações constantes no Termo de Referência, em atendimento as necessidades das Secretarias e setores vinculados a Prefeitura Municipal de Simonésia/MG.059 · Simonésia/MG · Pregão - Eletrônico · 05/08/2026
  10. Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia destinadas à pavimentação de estradas vicinais com revestimento em blocos intertravados de concreto do tipo sextavado, contemplando a execução dos serviços de drenagem superficial, no trecho denominado Morro dos Narcisos, localizado no Córrego dos Belizários, no Distrito de São Simão do Rio Preto, zona rural do Município, em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, especificações técnicas e demais documentos que integram o Termo de Referência, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento de Simonesia/MG.007 · Simonésia/MG · Concorrência - Eletrônica · 28/07/2026
Segmento e localização

Licitações do mesmo mercado na região

10

CNAE relacionado 4299-5/99Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

  1. Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia destinadas à pavimentação, com revestimento em blocos intertravados de concreto do tipo sextavado, contemplando a execução dos serviços de drenagem superficial, em estradas vicinais da zona rural do Município, nos trechos localizados no Córrego do Sossego, sentido ao Córrego dos Palmeiras, no Córrego Ponte Preta, sentido ao Córrego São Vicente, e no Córrego São Vicente, em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, especificações técnicas e demais documentos que integram o Termo de Referência, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento, nos termos do Convênio de Saída Nº 1231000484/2026 SEAPA, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Município de Simonésia/MG.MUNICIPIO DE SIMONESIA006 · Simonésia/MG · Concorrência - Eletrônica · 28/07/2026
  2. Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia destinadas à pavimentação de estradas vicinais com revestimento em blocos intertravados de concreto do tipo sextavado, contemplando a execução dos serviços de drenagem superficial, no Distrito de São Simão do Rio Preto e no Córrego Boa Vista, localizado na zona rural do Município de Simonésia/MG, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e todos os insumos necessários à perfeita execução do objeto, em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, especificações técnicas e demais documentos que integram o Termo de Referência, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento.MUNICIPIO DE SIMONESIA005 · Simonésia/MG · Concorrência - Eletrônica · 22/06/2026
  3. Contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia destinadas à pavimentação de estradas vicinais com revestimento em blocos intertravados de concreto do tipo sextavado, contemplando a execução dos serviços de drenagem superficial, no Córrego Ponte Preta, no Córrego do Funil e no Córrego São João Grande, Distrito de Alegria, localizados na zona rural do Município de Simonésia/MG, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e todos os insumos necessários à perfeita execução do objeto, em conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, especificações técnicas e demais documentos que integram o Termo de Referência, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento.MUNICIPIO DE SIMONESIA004 · Simonésia/MG · Concorrência - Eletrônica · 22/06/2026
  4. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução de recapeamento e pavimentação asfáltica em CBUQ, na estrada vicinal, na saída do Município sentido ao Distrito de São Simão do Rio Preto (trecho calçado em paralelepípedo), conforme especificações constantes no Termo de Referência e documentos de engenharia, nos termos do Convênio de saída nº 1301002026/2026/SEINFRA, celebrado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias – SEINFRA e o Município de Simonésia/MG.MUNICIPIO DE SIMONESIA002 · Simonésia/MG · Concorrência - Eletrônica · 29/05/2026
  5. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de uma ponte mista, na Rua Geraldo de Oliveira, Distrito de São Simão do Rio Preto, conforme especificações constantes no Termo de Referência e documentos de engenharia, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Planejamento de Simonésia/MG.MUNICIPIO DE SIMONESIA001 · Simonésia/MG · Concorrência - Eletrônica · 30/01/2026
  6. Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando a realização de calçamento nas comunidades da Mamixa e Vitorinos, com recursos do Estado de Minas Gerais (Plano de Trabalho nº 003774/2026, consistindo no fornecimento de materiais, locação de equipamentos e mão-de-obra, seguindo as orientações contidas no memorial descritivo, projetos, planilhas que integram o processo, conforme solicitação.MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO010/2026 · Vermelho Novo/MG · Concorrência - Eletrônica · 14/08/2026
  7. Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia visando a realização de calçamento na comunidade dos Pedros, com recursos do Estado de Minas Gerais (Plano de Trabalho nº 004078/2026, consistindo no fornecimento de materiais, locação de equipamentos e mão-de-obra, seguindo as orientações contidas no memorial descritivo, projetos, planilhas que integram o processo, conforme solicitação.MUNICIPIO DE VERMELHO NOVO009/2026 · Vermelho Novo/MG · Concorrência - Eletrônica · 14/08/2026
  8. Contratação de profissional ou empresa especializada em engenharia para realização de levantamento técnico, elaboração de projeto básico e executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e emissão de ART para execução de estrutura metálica e piso elevado destinado à instalação de estúdio institucional no plenário da Câmara Municipal e realização de levantamento técnico, estudo de viabilidade, análise das condições do terreno e do sistema de escoamento de águas pluviais, bem como elaboração de projeto básico eou executivo para execução de calçamentopavimentação da área externa localizada nos fundos da Câmara Municipal, incluindo, quando necessário, projeto de drenagem, memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos indispensáveis à futura contratação e execução da obra, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE14 · Conceição do Rio Verde/MG · Dispensa · 14/08/2026
  9. Contratação de profissional ou empresa especializada em engenharia para realização de levantamento técnico, elaboração de projeto básico e executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e emissão de ART para execução de estrutura metálica e piso elevado destinado à instalação de estúdio institucional no plenário da Câmara Municipal e realização de levantamento técnico, estudo de viabilidade, análise das condições do terreno e do sistema de escoamento de águas pluviais, bem como elaboração de projeto básico e/ou executivo para execução de calçamento/pavimentação da área externa localizada nos fundos da Câmara Municipal, incluindo, quando necessário, projeto de drenagem, memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos indispensáveis à futura contratação e execução da obra, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE14 · Conceição do Rio Verde/MG · Dispensa · 14/08/2026
  10. Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil, destinados ao atendimento integral das demandas da Administração Municipal de Piedade dos Gerais/MG, abrangendo atividades de planejamento urbano, obras públicas, defesa civil, infraestrutura municipal, licenciamento e acompanhamento de eventos, incluindo, entre outros, análise e fiscalização de projetos, elaboração de planilhas orçamentárias, memoriais descritivos e cronogramas físico-financeiros, acompanhamento e medição de obras, emissão de relatórios, laudos e pareceres técnicos, vistorias em edificações e áreas de risco, apoio às ações de Defesa Civil, bem como acompanhamento de processos técnicos junto aos órgãos competentes, com fornecimento de responsabilidade técnica mediante Anotação de Responsabilidade Técnica - ARTMUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS00005826 · Piedade dos Gerais/MG · Inexigibilidade · 14/08/2026
Afinidade estimada pelos termos “engenharia, obras”; o PNCP não atribui CNAE formal ao edital. Prioridade para Simonésia/MG. A lista foi completada com outras cidades de MG.