Concorrência - EletrônicaDivulgada no PNCP
[Portal de Compras Públicas] - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para a conclusão da obra do Complexo Carnavalesco – Centro de Alegorias da Escola de Samba Inhandava, com área de 241,70 m², localizado na Rua Bento José Labres, esquina com a Rua Donatila Ribeiro Arnt, Bairro São Francisco, no município de Bom Retiro do Sul/RS, em regime de empreitada por preço unitário, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme as especificações constantes nos projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos anexos ao presente edital. Este objeto é parte integrante do Termo de Compromisso nº 0352298-24/2011 – MCIDADES, vinculado ao Programa PAC II.
MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL · Prefeitura Municipal de Bom Retiro do Sul
Não deixe esta oportunidade passar
Acompanhe licitações como esta sem refazer a busca todos os dias.
Com o Busca Pro, você pesquisa sem limite diário, salva oportunidades e recebe avisos quando surgirem novos editais para o seu negócio.
- Pesquise quantas vezes precisar
- Crie até 30 alertas
- Baixe os resultados em uma planilha
A partir deR$ 22,72 por mês
Quero acompanhar oportunidadesDados da publicação
Compra07Controle PNCP87242707000192-1-000618/2026Processo3971/2026ÓrgãoMUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SULCNPJ do órgão87242707000192Unidade compradoraPrefeitura Municipal de Bom Retiro do SulLocalBom Retiro do Sul/RSInstrumentoEditalModo de disputaAbertoPublicação14/10/2026, 12:27Abertura15/10/2026, 09:00Encerramento03/11/2026, 08:00
Contexto da contratação
Lei 14.133/2021, Art. 28, II · concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia
Descoberta contextual
Outras licitações para comparar
Continue por órgão comprador ou por mercado sem repetir esta publicação.
Mesmo comprador público
10Mais licitações deste órgão
Publicações recentes relacionadas a MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL.
- OBRAS E INSTALAÇÕES7 · Bom Retiro do Sul/RS · Concorrência - Eletrônica · 14/10/2026
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA568 · Bom Retiro do Sul/RS · Dispensa · 13/10/2026
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA567 · Bom Retiro do Sul/RS · Dispensa · 13/10/2026
- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA566 · Bom Retiro do Sul/RS · Dispensa · 13/10/2026
- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE565 · Bom Retiro do Sul/RS · Dispensa · 13/10/2026
- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA564 · Bom Retiro do Sul/RS · Dispensa · 09/10/2026
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA563 · Bom Retiro do Sul/RS · Dispensa · 09/10/2026
- [Portal de Compras Públicas] - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de obra de drenagem pluvial e aterro de pista em 11 (onze) trechos, localizados nas localidades do Pinhal, da Fazenda Aurora, da Barra do Silva Jorge, da Rua Reinaldo Kollet e da área central do Município (Ruas Roberto J. Kerber e Otylia Sibila Schmidt), no Município de Bom Retiro do Sul/RS, em regime de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme as especificações constantes no projeto executivo, memorial descritivo, memorial do estudo hidrológico, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos anexos ao presente edital.06 · Bom Retiro do Sul/RS · Concorrência - Eletrônica · 09/10/2026
- OBRAS E INSTALAÇÕES6 · Bom Retiro do Sul/RS · Concorrência - Eletrônica · 09/10/2026
- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA561 · Bom Retiro do Sul/RS · Dispensa · 09/10/2026
Segmento e localização
10Licitações do mesmo mercado na região
CNAE relacionado 8219-9/99Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- [Portal de Compras Públicas] - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica da Estrada João Silvino de Azevedo - Estrada do Pinhal, no município de Bom Retiro do Sul/RS, em regime de empreitada por preço unitário, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme as especificações constantes no projeto executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos anexos ao presente edital.MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL05 · Bom Retiro do Sul/RS · Concorrência - Eletrônica · 01/10/2026
- [Portal de Compras Públicas] - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de obra de drenagem pluvial e aterro de pista em 11 (onze) trechos, localizados nas localidades do Pinhal, da Fazenda Aurora, da Barra do Silva Jorge, da Rua Reinaldo Kollet e da área central do Município (Ruas Roberto J. Kerber e Otylia Sibila Schmidt), no Município de Bom Retiro do Sul/RS, em regime de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme as especificações constantes no projeto executivo, memorial descritivo, memorial do estudo hidrológico, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos anexos ao presente edital.MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL04 · Bom Retiro do Sul/RS · Concorrência - Eletrônica · 22/09/2026
- [Portal de Compras Públicas] - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação asfáltica na Rodovia Estadual RS-129, no trecho compreendido entre o km 1+852,64 e o km 3+611,95, no município de Bom Retiro do Sul/RS, em regime de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme as especificações constantes no projeto executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos anexos ao presente edital.MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL02 · Bom Retiro do Sul/RS · Concorrência - Eletrônica · 10/08/2026
- [Portal de Compras Públicas] - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de obra de capeamento asfáltico na Avenida Ipanema, no trecho compreendido entre a Rua Presidente Getúlio Vargas e o pavimento asfáltico existente, com extensão de 817,77 metros, totalizando 10.203,74 m², em regime de empreitada por preço global, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme as especificações constantes no projeto executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos anexos ao presente edital.MUNICIPIO DE BOM RETIRO DO SUL3 · Bom Retiro do Sul/RS · Concorrência - Eletrônica · 13/07/2026
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GEOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TAMPONAMENTO DE POÇO TUBULAR LOCALIZADOS NA LINHA FAXINAL E LINHA DATINHA, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, AGRICULTURA E PECUÁRIA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO MUNICÍPIO DE DOM FELICIANO NO ÂMBITO DO PROGRAMA POÇO LEGAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.DL Nº 206/2026, PROTOCOLO Nº 12532/2026.MUNICIPIO DE DOM FELICIANO206 · Dom Feliciano/RS · Dispensa · 14/10/2026
- AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA A DESTRUIÇÃO SEGURA DE DOCUMENTOS E PAPÉIS QUE CONTENHAM INFORMAÇÕES DE CARÁTER CONFIDENCIAL, CONTRIBUINDO PARA A ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA E ADEQUADO DESCARTE DE DOCUMENTOS DO SETOR. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR-CONDICIONADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, VISANDO PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE CONFORTO TÉRMICO E FUNCIONALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO. AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ELÉTRICO, DESTINADO À ESTRUTURAÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, PROPORCIONANDO O FORNECIMENTO ADEQUADO DE ÁGUA POTÁVEL A SERVIDORES, AUTORIDADES, MUNÍCIPES E DEMAIS PESSOAS QUE NECESSITEM DE ATENDIMENTO JUNTO AO SETOR. AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL E CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, VISANDO À MELHORIA DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DOS AMBIENTES DE TRABALHO. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADAS AOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRÂNSITO, VISANDO À ADEQUAÇÃO E À MELHORIA DA ESTRUTURA DOS AMBIENTES DE TRABALHO, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO, FUNCIONALIDADE E ERGONOMIA AOS SERVIDORES.MUNICIPIO DE JARIPE 33 · Jari/RS · Pregão - Eletrônico · 14/10/2026
- Contratação de empresa especializada para a realização de serviço de troca de gás e manutenção de câmara de conservação de vacinas da ESF 05 RICARDO PINHEIRO, Modelo NI1760/400L, Série 24121448, Tombamento 56951. Maiores detalhes podem ser consultados no Termo de Referência e demais documentos que integram o processo nº 28978/2026, de inexigibilidade de licitação, formulados pela secretaria responsável, no presente processo, a Secretaria Municipal de Saúde.MUNICIPIO DE SAO BORJA59 · São Borja/RS · Inexigibilidade · 14/10/2026
- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva do equipamento da hematologia modelo HORIBA YUMIZEN H500, utilizado no LAFRON (Laboratório de Fronteira). Maiores detalhes podem ser consultados no Termo de Referência e demais documentos que integram o processo nº 26679/2026, de inexigibilidade de licitação, formulados pela secretaria responsável, no presente processo, a Secretaria Municipal de Saúde.MUNICIPIO DE SAO BORJA58 · São Borja/RS · Inexigibilidade · 14/10/2026
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E SUPORTE DE IMPRESSORAS TIPO MONOCROMÁTICA E COLORIDA, REPRODUÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS E DIGITALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA.MUNICIPIO DE TUPARENDI44 · Tuparendi/RS · Pregão - Eletrônico · 14/10/2026
- Contratacao de empresa por profissional tecnicamente habilitado para prestacao de servicos tecnicos especializados destinados a elaboracao de estudos laudos projetos memoriais descritivos e demais documentos tecnicos necessarios a regularizacao e ao licenciamento ambiental da area de lazer denominada Balneario Ponte de Arame bem como a elaboracao do projeto Tecnico do Sistema de Esgotamento Sanitario do empreendimento incluindo a emissao das respectivas anotacoes de Responsabilidade Tecnica ARts.MUNICIPIO DE BUTIA197 | Processo 12206 · Butiá/RS · Dispensa · 13/10/2026