GuiaPJLICITAÇÕES
Produtos e suporteDa descoberta ao fechamentoEscolha a ferramenta certa e continue com seus dados conectados.
GuiaPJ Busca ProEncontre empresas e dados para prospectar no Brasil.GuiaPJ RadarCompare mercados, cidades e bairros antes de crescer.GuiaPJ LicitaçõesVocê está aquiEncontre editais e acompanhe prazos de contratação.GuiaPJ Vendas CRMOrganize contatos e oportunidades até o fechamento.GuiaPJ SocialPlaneje conteúdo, acompanhe redes e leve conversas ao CRM.Central de AjudaEncontre respostas e fale com o suporte GuiaPJ.
Concorrência - EletrônicaDivulgada no PNCP

[Portal de Compras Públicas] - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS BACIAS DE DETENÇÃO DE CHEIAS (B6B e B6C) E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EXISTENTE NA AV. FRANCISCO FIRMO DE MATOS, NECESSÁRIAS PARA A CONTENÇÃO E CONTROLE DE INUNDAÇÕES NA MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO DA VILA MARIMBONDO E DO CÓRREGO RIACHO DAS PEDRAS.

MUNICIPIO DE CONTAGEM · SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Valor estimadoR$ 3.979.236,98
Abrir publicação no PNCPAbrir sistema de origem

Dados da publicação

Compra018Controle PNCP18715508000131-1-000094/2026Processo102/2026ÓrgãoMUNICIPIO DE CONTAGEMCNPJ do órgão18715508000131Unidade compradoraSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSLocalContagem/MGInstrumentoEditalModo de disputaFechadoPublicação21/07/2026, 01:05Abertura17/07/2026, 09:30Encerramento08/09/2026, 08:59

Contexto da contratação

Lei 14.133/2021, Art. 28, II · concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia

Descoberta contextual

Continue por órgão comprador ou por mercado sem repetir esta publicação.

Mesmo comprador público

Mais licitações deste órgão

10

Publicações recentes relacionadas a MUNICIPIO DE CONTAGEM.

  1. [Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO, MELHORIA E COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NAS REGIONAIS ELDORADO, INDUSTRIAL, NACIONAL, RESSACA E RIACHO, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.010 · Contagem/MG · Concorrência - Eletrônica · 14/08/2026
  2. Contratação de uma apresentação musical do cantor Mumuzinho, por meio da empresa MMZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, para apresentação no município de Contagem – MG, com previsão de ser realizado no dia 28 de agosto de 2026.031 · Contagem/MG · Inexigibilidade · 14/08/2026
  3. Contratação de empresa especializada no fornecimento de Vale Social de Transporte Metropolitano destinado ao deslocamento de usuários no Serviço de Transporte Coletivo Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), especialmente nos programas sociais desenvolvidos por Órgãos Públicos26 · Contagem/MG · Inexigibilidade · 14/08/2026
  4. AQUISIÇÃO DE INSUMOS (BOCAL DESCARTÁVEL ADULTO, FILTRO DE AR PARA USO EM ESPIRÔMETRO MIR, PARA EXAMES DE ESPIROMETRIA E DE ERGOSPIROMETRIA (CPET) E CLIP NASAL).3 · Contagem/MG · Pregão - Eletrônico · 12/08/2026
  5. Modificação em rede trifásica de distribuição urbana contendo, uma extensão de 0,199km de rede trifásica de média tensão protegida 3#50+9,5mm² da coordenada 23k 593876:7796258 a coordenada 23k 594032:7796167, intercalação de poste equipado com transformador trifásico de 75 kVA na coordenada 23k 594032:7796167 e construção de ramal subterrâneo na coordenada 23k 594032:7796167, atendendo a solicitação de ligação nova feita em nome do MUNICÍPIO DE CONTAGEM, RUA SEM NOME Nº 125, bairro ÁREA URBANA, no município de CONTAGEM., Terminal Petrolândia, atendendo a solicitação de ligação nova feita em nome do Município de Contagem MG.27 · Contagem/MG · Dispensa · 11/08/2026
  6. [Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO, MELHORIA E COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NAS REGIONAIS ELDORADO, INDUSTRIAL, NACIONAL, RESSACA E RIACHO, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.010 · Contagem/MG · Concorrência - Eletrônica · 11/08/2026
  7. [Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO, MELHORIA E COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA NAS REGIONAIS PETROLÂNDIA, SEDE E VARGEM DAS FLORES, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.009 · Contagem/MG · Concorrência - Eletrônica · 11/08/2026
  8. [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ANESTÉSICO LOCAL, LIDOCAÍNA, CLORIDRATO + EPINEFRINA 20MG/ML PARA ATENDIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE REGULADOR DA REDE ASSISTENCIAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG20 · Contagem/MG · Dispensa · 10/08/2026
  9. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A REDE SUS DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.2 · Contagem/MG · Pregão - Eletrônico · 10/08/2026
  10. Contratação de apresentação musical da Banda Morada, por meio da Empresa Banda Morada Produções e Eventos Ltda, para apresentação no Município de Contagem/MG, com previsão de ser realizado no dia 19 de setembro de 2026.028 · Contagem/MG · Inexigibilidade · 07/08/2026
Segmento e localização

Licitações do mesmo mercado na região

10

CNAE relacionado 2019-3/01Elaboração de combustíveis nucleares

  1. Credenciamento de médico(s), pessoa(s) jurídica(s), visando a prestação de serviços de perícias médicas dos segurados inativos e pensionistas, bem como aos seus dependentes, vinculados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Contagem (IPREVICON), com elaboração de laudos médicos conclusivos, para realizar reavaliação periódica médica pericial de aposentadoria por invalidez, avaliação médica pericial para pensão por morte concedida a dependente inválido, avaliação médica pericial referente aos documentos relativos à aposentadoria especial por atividade insalubre (LTCAT e PPP), análise médica pericial de conversão de tempo especial em comum (LTCAT e PPP), apenas para ex-servidores (exonerados) e, avaliação médica para análise de laudos de aposentadorias por incapacidade permanente para o trabalho, para fins de compensação previdenciária (COMPREV), entre os regimes de previdência, de forma a promover, ao servidor, a correta realização de procedimentos em assuntos relacionados, quanto ao cumprimento da legislação aplicável e a manutenção dos benefícios previdenciários, em conformidade com o Termo de Referência.MUNICIPIO DE CONTAGEM013 · Contagem/MG · Credenciamento · 15/06/2026
  2. Contratação de empresa especializada para concepção, elaboração e acompanhamento de projeto executivo de decoração artística para a iluminação pública natalina do município de Contagem para o ano de 2026.MUNICIPIO DE CONTAGEM018 · Contagem/MG · Inexigibilidade · 11/06/2026
  3. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DAS ÁREAS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ENGENHARIA, TRABALHO TÉCNICO SOCIAL E SERVIÇOS JURÍDICOS, PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO INTEGRADO DE URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS CONSOLIDADOS NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.MUNICIPIO DE CONTAGEM013 · Contagem/MG · Concorrência - Eletrônica · 29/05/2026
  4. Contratação de profissional ou empresa especializada em engenharia para realização de levantamento técnico, elaboração de projeto básico e executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e emissão de ART para execução de estrutura metálica e piso elevado destinado à instalação de estúdio institucional no plenário da Câmara Municipal e realização de levantamento técnico, estudo de viabilidade, análise das condições do terreno e do sistema de escoamento de águas pluviais, bem como elaboração de projeto básico eou executivo para execução de calçamentopavimentação da área externa localizada nos fundos da Câmara Municipal, incluindo, quando necessário, projeto de drenagem, memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos indispensáveis à futura contratação e execução da obra, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE14 · Conceição do Rio Verde/MG · Dispensa · 14/08/2026
  5. Contratação de profissional ou empresa especializada em engenharia para realização de levantamento técnico, elaboração de projeto básico e executivo, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e emissão de ART para execução de estrutura metálica e piso elevado destinado à instalação de estúdio institucional no plenário da Câmara Municipal e realização de levantamento técnico, estudo de viabilidade, análise das condições do terreno e do sistema de escoamento de águas pluviais, bem como elaboração de projeto básico e/ou executivo para execução de calçamento/pavimentação da área externa localizada nos fundos da Câmara Municipal, incluindo, quando necessário, projeto de drenagem, memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos indispensáveis à futura contratação e execução da obra, em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE14 · Conceição do Rio Verde/MG · Dispensa · 14/08/2026
  6. Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia civil, destinados ao atendimento integral das demandas da Administração Municipal de Piedade dos Gerais/MG, abrangendo atividades de planejamento urbano, obras públicas, defesa civil, infraestrutura municipal, licenciamento e acompanhamento de eventos, incluindo, entre outros, análise e fiscalização de projetos, elaboração de planilhas orçamentárias, memoriais descritivos e cronogramas físico-financeiros, acompanhamento e medição de obras, emissão de relatórios, laudos e pareceres técnicos, vistorias em edificações e áreas de risco, apoio às ações de Defesa Civil, bem como acompanhamento de processos técnicos junto aos órgãos competentes, com fornecimento de responsabilidade técnica mediante Anotação de Responsabilidade Técnica - ARTMUNICIPIO DE PIEDADE DOS GERAIS00005826 · Piedade dos Gerais/MG · Inexigibilidade · 14/08/2026
  7. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICO-JURÍDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO APLICADO À GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL, COM ATUAÇÃO SETORIAL E RESTRITA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, NOTAS TÉCNICAS, ORIENTAÇÕES E SUBSÍDIOS JURÍDICOS AUXILIARES VOLTADOS À ORGANIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO, CONFORMIDADE E APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS PRÓPRIOS DA EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS, COM ENFOQUE NA GOVERNANÇA ADMINISTRATIVA SETORIAL, MITIGAÇÃO DE RISCOS PROCEDIMENTAIS E MELHORIA DA SEGURANÇA JURÍDICA DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIAMUNICIPIO DE MONTE CARMELO21 · Monte Carmelo/MG · Inexigibilidade · 14/08/2026
  8. Contratação do prestador de serviços de corretagem, Imobiliária Alex Salsicha, inscrito no CNPJ sob nº 36.351.448/0001-05 para realização de avaliação e elaboração de laudo de imóvel localizado no Bairro Marconi.MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA5590 · Boa Esperança/MG · Dispensa · 14/08/2026
  9. Contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços técnicos especializados de consultoria e apoio técnico em Engenharia Civil,de natureza predominantemente intelectual, destinados ao Município de Leandro Ferreira/MG, compreendendo o assessoramento técnico às Secretarias Municipais, ao Setor de Engenharia, ao Setor de Licitações e Contratosaos Agentes e à Comissão de Contratação, bem como aos gestores e fiscais de contratos administrativos, abrangendo a concepção, elaboração, análise, revisão e adequação de projetos de engenharia, elaboração de documentos técnicos da fase preparatória das contratações, orçamentosplanilhas, composições de custos, memórias de cálculo, BDI, cronogramas físico-financeiros, memoriais descritivos, especificações técnicas, pareceres e relatórios técnicos apoio tecnico em fiscalização de obras e serviços de engenharia e suporte relacionado ao sicom- modulos obras, conforme necessidade da Administração MunicipalMUNICIPIO DE LEANDRO FERREIRA000228 · Leandro Ferreira/MG · Dispensa · 14/08/2026
  10. Contratação de 05 vagas para a capacitação EaD em "Controle de Infecção Hospitalar" que aborda temas voltados à vigilância em saúde para elaboração e orientação sobre normas, rotinas e protocolos das doenças e agravos de notificação compulsória (DNC) bem como de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência de saúde (IRAS).EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH45 · Juiz de Fora/MG · Inexigibilidade · 14/08/2026
Afinidade estimada pelos termos “elaboracao”; o PNCP não atribui CNAE formal ao edital. Prioridade para Contagem/MG. A lista foi completada com outras cidades de MG.